| 网站首页 | 范文 | 演讲致词 | 汇报体会 | 总结报告 | 公文方案 | 领导讲话 | 党建工会 | 论文 | 文档 | 书信 | 
您现在的位置: 范文大全网 >> 公文方案 >> 合同范本 >> 正文 用户登录 新用户注册
建设工程施工合同(电力1)           ★★★
建设工程施工合同(电力1)
参考文本 编号: ┌────┐ │ 本│ └────┘ 电力建设工程施工合同 工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章 词语涵义及合同文件 第一条 词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》),组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义: 一、发包方(简称甲方):《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。LocAlHOst 七、设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 十二、经济支出:在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价 款。 十三、费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。 十四、工期:甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。 十五、开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。 十六、竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。 十七、图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 十八、施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。 十九、书面形式:根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 二十、不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的*、火灾,以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。 二十一、赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。 二十二、质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。 二十三、协议条款:结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。 第二条 合同文件及解释顺序 一、合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下: 1.《协议条款》; 2.《合同条件》; 3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸; 6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 7.构成合同一部分的其它文件。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。 第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本,对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。 二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。 三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。 四、国内没有相应的标准、规范时,乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。 五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。 第四条 图纸 一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。 二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款,并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。 三、甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> 

  • 上一个公文方案:

  • 下一个公文方案:


  • 看了《建设工程施工合同(电力1)》的网友还看了:
    [企划方案]工商局作风建设整改方案
    [法律文书]学校多媒体电脑室购置安装工程合同
    [法律文书]装饰工程设计合同
    [法律文书]内外墙涂料装饰工程施工合同
    [法律文书]电气工程施工合同
    [法律文书]工程土建合同
    [法律文书]建筑工程保险合同
    [法律文书]建设工程造价咨询合同
    [企划方案]建设局创业服务考评方案
    [企划方案]畜牧中心矛盾化解制度建设年活动方案

    合同范本
    普通公文方案房屋租赁合同(2)
    普通公文方案国有土地使用权出让合同示范
    普通公文方案财产抵押书
    普通公文方案地上权设定契约书
    普通公文方案中文在线电子图书合作协议范本
    普通公文方案专利实施许可合同范本格式
    普通公文方案北京市国内旅游合同(BF——2009
    普通公文方案北京市混凝土外加剂买卖合同
    普通公文方案图书出版合同(2)
    普通公文方案电子信息产品销售合同
    普通公文方案福州市旧机动车买卖合同
    普通公文方案出版物出版合同
    公文方案
    普通公文方案[公文写作]先进普查员**的事迹—投
    普通公文方案[公文写作]广电法规宣传年工作总结
    普通公文方案[活动方案]小区业主公约
    普通公文方案[公文写作]技术开发合同
    普通公文方案[企划方案]大学生志愿服务万村远程
    普通公文方案[公文写作]煤矿经营管理工作汇报
    普通公文方案[公文写作]围绕四个主题 采取四种形
    普通公文方案[企划方案]学生会工作规划6则
    范文大全
    普通范文[规章制度]县电信分公司绩效考核办
    普通范文[规章制度]法院加强干部队伍建设规
    普通范文[个人简历]教师自我评价范文
    普通范文[范文大全]2011年某区五大战役责任
    普通范文[范文大全]水滴 大海 浪花(七一
    普通范文[范文大全]不抱怨不折腾不怠慢读后
    普通范文[范文大全]小学精神文明建设汇报材
    普通范文[范文大全]关于全国乳品行业工作情
    演讲致词
    普通演讲[会议发言稿]在政法委员会上的讲话
    普通演讲[活动致辞]校庆大会上的致辞
    普通演讲[竞聘演讲稿]竞争上岗演讲稿(法警大队
    普通演讲[庆典致辞]学校2007新年贺词
    普通演讲[开业开幕]第一届运动会开幕式开幕词
    普通演讲[会议发言稿]做好新时期劳动保障工作
    工作范文
    普通公文方案[企划方案]婚育新风进万户改进方案
    普通公文方案[公文写作]领导要决:注意力要用到刀
    普通总结[工作总结]县新华书店作风建设推进年
    普通公文方案[公文写作]××省结核病防治所工作总
    普通总结[工作计划]下半年小学德育工作计划
    普通总结[工作总结]法院规范行政许可实施意见
    普通公文方案[公文写作]个人整改方案
    普通总结[工作总结]因材施教总结|
    普通总结[工作计划]怎样制定年度培训计划
    普通领导讲话[经济工作]在全市经济工作表彰大会上
    普通公文方案[公文写作]好的企业为什么会衰退 要勇
    普通公文方案[公文写作]评价培训效果的具体方法和