| 网站首页 | 范文 | 演讲致词 | 汇报体会 | 总结报告 | 公文方案 | 领导讲话 | 党建工会 | 论文 | 文档 | 书信 | 
您现在的位置: 范文大全网 >> 公文方案 >> 法律文书 >> 正文 用户登录 新用户注册
保温施工合同           
保温施工合同

保温施工合同

合同编号:_________

签订地点:_________

签订日期:_________

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,经甲、乙双方协商同意,达成如下协议:

一、工程名称:望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温

二、施工地点:望奎镇北三街一小对面

三、工程内容:粘苯板、打账钉、挂网、净面。

四、承包方式:外墙保温施工。

五、工期要求: 天竣工。 从 年 月 日开始至

年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工,工期顺延。

六、甲、乙双方责任:

1、甲方责任:

①现场达到乙方施工要求,无施工障碍。无条件提供水电,塔吊配合乙方施工。

②无条件为乙方施工人员提供寝室,以及存放施工材料的库房和场地。

③甲乙双方交叉施工时 ,甲方负责现场工作的协调,协助。达到不窝工,以保障工期不延误。

④及时按合同支付乙方工程款,以保证工程顺利进展。

2、乙方责任:

①文明施工,遵守各项规章制度,不影响其他工人工作。

②严格按施工程序施工,搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。

③墙体表面因原始施工原因造成的不平整,局部的酌情处理。lOcAlHoSt情况复杂的与甲方协商解决。

七、工程验收:

1、达到国家普通施工标准。

2、本工程经甲方验收合格后视为交付。

八、合同价款与计算方式:

1、合同价款:面积按投影面积计算(楼的周长乘以高)每平方米

一十五元人民币。

2、工程价款支付方式:

①工人进入施工现场施工两天后,付3000元的生活费。

每栋楼完成工程的一半时付 %给乙方。

②工程完成后付清余下工程款。

③此工程款结束不含发票,如需要乙方提供发票,甲方付相应的税款。

九、其他约定:

1、如因甲方原因造成乙方停工,甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。

2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方,造成的工期延误及其他损失甲方负责,并承担由此给乙方造成的经济损失。

3、如因乙方原因造成的工期延误,由此造成的损失有乙方负责。

4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。

十、争议处理:执行本合同中发生的问题,双方可协商解决,协商不成可诉讼至法院仲裁解决。

十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约,须向对方支付违约金2000元,以补对方损失。

甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):

法定代表人(盖章): 法定代表人(盖章):

或授权代理人(盖章): 或授权代理人(盖章):

电话: 电话:

签订日期: 年 月 日

文章 来源 范文大全 w w w.w m j y. ne t.c n j y. ne t.c n

  • 上一个公文方案:

  • 下一个公文方案:


  • 看了《保温施工合同》的网友还看了:
    [法律文书]建筑施工安全协议
    [法律文书]建筑施工劳务合同
    [法律文书]内外墙涂料装饰工程施工合同
    [法律文书]住宅装饰装修施工合同
    [法律文书]电气工程施工合同
    [法律文书]农村建房施工承包协议书范本
    [合同范本]建筑安装工程作业施工合同
    [企划方案]关于建筑施工单位起重机械的安全技术性能
    [法律文书]房屋建设施工合同
    [活动方案]施工人员管理制度

    法律文书
    普通公文方案员工正式聘用合同书
    普通公文方案美国期货交易所合约
    普通公文方案听证要求书
    普通公文方案社区卫生室租凭协议
    普通公文方案商用房租赁合同
    普通公文方案企业员工标准合同书范本
    普通公文方案市残联领导干部党风廉政建设责任
    普通公文方案勇做创先争优的模范——创先争优
    普通公文方案园区诚实信用经营责任书
    普通公文方案采购合同样板
    普通公文方案三资企业承包经营合同
    普通公文方案中小企业融资项目合作意向书
    公文方案
    普通公文方案[公文写作]落实科学发展观坚持正确
    普通公文方案[公文写作]劳动就业和社会保险工作
    普通公文方案[合同范本]建筑安装工程合同
    普通公文方案[活动方案]市全面提升年活动实施方
    普通公文方案[法律文书]建设工程设计合同范本
    普通公文方案[合同范本]合 作 试 验 协 议
    普通公文方案[合同范本]二手房交易合同范本
    普通公文方案[常用公文]某小学暑假至同学们一封
    范文大全
    普通范文[范文大全]关于综合阅读的实践与思
    普通范文[规章制度]乡镇干部爱岗敬业创先争
    普通范文[范文大全]工商局三措并举促农合社
    普通范文[规章制度]公路信息工作管理暂行办
    普通范文[范文大全]学习《做最好的公务员》
    普通范文[个人简历]我的大学职业生涯规划
    普通范文[范文大全]关于项目部实施全员激励
    普通范文[范文大全]税费集中征收管理办法听
    演讲致词
    普通演讲[节日祝福语]虎年给老公(老婆)的新年
    普通演讲[开业开幕]大学文化艺术节开幕式主持
    普通演讲[竞聘演讲稿]综合办主任竞聘演讲辞
    普通演讲[竞聘演讲稿]法院竞职演讲稿七
    普通演讲[其他礼仪范文]谁知道素质教育的真经
    普通演讲[其他礼仪范文]淑女派对整装技巧
    工作范文
    普通公文方案[公文写作]教务工作总结
    普通公文方案[公文写作]企业的知识定位与知识管理
    普通总结[述职报告]工会主席2011年度述职报告
    普通汇报体会[征文演讲]抗战60周年演讲稿范文:庆祝
    普通汇报体会[先进事迹材料]项目经理部先进集体事迹材
    普通公文方案[公文写作]学校教职员工结构工资方案
    普通领导讲话[思想宣传]在中心组学习贯彻十七届四
    普通公文方案[合同范本]家庭装饰装修合同
    普通公文方案[公文写作]南漳县档案局2007年工作总
    普通党建工会[政府政务]公安局长在市局大练兵工作
    普通公文方案[公文写作]贯彻民主集中制存在问题及
    普通公文方案[公文写作]中共XX县国家税务局党组工