建设工程施工合同(普通) |
|
|
本条写明违约金数额和计算方法,如每延迟一天乙方应支付多少。 第13条 甲方在签订《协议条款》时提出提前竣工的要求,应在本条写明以下事项: 1.要求提前的时间; 2.乙方应采取的措施; 3.甲方应提供的便利条件; 4.赶工措施费用的计算和分担; 5.收益的分享比例和计算方法,此项也可按传方法写成每提前竣工一天甲方应向乙方支付多少。 第15条 本条应写明双方对质量评定意见不一致时仲裁部门的名称。甲方对工程质量提出合格以上要求的,应在本条写明相应的经济支出及计算方法。 第16条 本条应写明需进行中间验收的单项工程和部位的名称、验收的时间和要求,以及甲方应提供的便利条件。 第19条 目前我国合同价款调整的形式很多,应按照具体情况予以说明,如: 1.一般工期较短的工程采用固定价格,但因甲方原因致使工期延长时,合同价款是否作出调整应在本条说明。 2.甲方对施工期间可能出现的价格变动采取一次性付给乙方一笔风险补偿费用办法的,应写明补偿的金额和比例,写明补偿后是全部不予调整还是部分不予调整,及可以调整项目的名称。 3.采用可调价格的应写明调整的范围,除材料费外是否包括机械费、人工费;调整的条件,对《合同条件》中所列出的项目是否还有补充,如对工程量增减和工程变更的数量有限制的,还应写明限制的数量;调整的依据,是哪一级工程造价管理部门公布的价格调整文件;调整的方法、程序,乙方提出调价通知的时间,甲方代表批准和支付的时间等。 第20条 工程款的预付应根据当地主管部门的规定,双方协商确定后把预付的时间、金额、方法和扣回的时间、金额、方法在本条写明。例如“在合同签订后,甲方应将合同价款的 %,计人民币( )元,于( )月( )日和( )月( )日……分( )次支付给乙方,作为预付工程款。在完成合同总造价 %(以甲方代表签字确认的工程量报告为准)后的( )个月里,每月扣回预付工程款的 %,在完成合同总造价的 %时扣完”。 甲方不预付工程款,在合同价款中应考虑乙方垫付工程费用的补偿。 第21条 本条应写明乙方提交已完工程量报告的时间和要求。 第22条 工程款的支付应按当地建设主管部门的规定,双方根据工程实际情况协商确定,把支付的时间、金额和支付方法在本条写明。例如按月支付的,应写明“乙方应在每月的第 天前,根据甲方核实确认的工程量、工程单价和取费标准,计算已完工程价值,编制‘工程价款结算单’送甲方代表,甲方代表收到后,应在第 天之前审核完毕,并通知经办银行付款”。 第23条 甲方供应材料设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点应按附表的格式填写,作为《协议条款》的附件。 xxx工程甲方供应材料设备一览表 ┌─┬─────┬──┬──┬──┬──┬────────┬────┬───┐ │序│材料或设备│规格│单│数│ │ 供应时间 │ │ │ │ │ │ │ │ │单位├──┬──┬──┤送达地点│备 注│ │号│名 称│型号│位│量│ │年│月│日 │ │ │ ├─┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴───┘ 第24条 乙方采购材料设备的几种特殊情况应在本条作出说明: 1.由甲方提供三材指标,乙方进行采购的,应写明指标名称、内容、价格、数量、提供的时间和甲方不能按规定提供应承担的违约责任; 2.甲方不提供指标,由乙方采购三材的,应写明材料名称、数量、规格、质量等级和价格。 3.甲方指定厂家由乙方采购材料设备的,应写明如产品价格高于乙方预算价格时价差由谁承担,以及由于制造厂家的原因造成产品的质量等级、规格型号和交货时间达不到合同要求,造成损失的责任和产生的费用由谁承担。 第26条 本条应写明变更发生后,乙方提交变更价款的时间及金额。 第27条 本条应写明乙方提交竣工图的时间、份数和要求;甲方收到竣工报告后应在多长时间内组织验收,参加验收的部门和人员。 第29条 如双方不再签订保修合同,本条应写明保修的项目、内容、范围、期限、保修金额和保修金的预留与支付方法,以及保修金的利率。另签保修合同的应将以上内容写入保修合同。 第30条 双方协商后,对争议的解决方法和程序作出以下说明: 如:双方发生争议,首先请工程所在地建设主管部门调解,在一方提出调解要求后10天内,双方应保证合同的继续执行。建设主管部门10天内不能作出调解,任何一方可在10天内不能作出调解,任何一方可在10天后提请工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 双方接受调解结果,应在调解作出后7天内执行 对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法施行,任何一方可在调解作出7天后提请工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。在实际工程中双方可以协议进行一次或几次调解,这些调解都要按上述例子一一写明;也可以协议直接申请仲裁或要求法院判决,仲裁和法院判决的程序、时间按有关规定执行。 第31条 甲方违约应负的违约责任应按以下各项分别作出说明: 1.承担因违约发生的费用,应写明费用的种类,如工程的损坏及因此发生的拆除、修复等费用支出,乙方因此发生的人工、材料、机械和管理等费用支出 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页
|
|
上一个公文方案: 国际专利技术许可合同 下一个公文方案: 建筑安装工程分包合同
|
|
|
看了《建设工程施工合同(普通)》的网友还看了:
[企划方案]工商局作风建设整改方案 [法律文书]学校多媒体电脑室购置安装工程合同 [法律文书]装饰工程设计合同 [法律文书]内外墙涂料装饰工程施工合同 [法律文书]电气工程施工合同 [法律文书]工程土建合同 [法律文书]建筑工程保险合同 [法律文书]建设工程造价咨询合同 [企划方案]建设局创业服务考评方案 [企划方案]畜牧中心矛盾化解制度建设年活动方案
|
|